Полная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала. Стать подписчиком » Инициатор закупки Правобережное ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» (почтовый адрес: 410060, РФ. г. Саратов, ул. 6-й Динамовский пр., д.32) от имени Заказчика Публичное Акционерное Общество «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Волги» (ПАО «МРСК Волги») (почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская д.42/44), настоящим уведомляет о проведении простой закупки (далее – Закупка) и приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, (далее – Подрядчики) принять участие в процедуре Закупки с целью определения наилучшей заявки и заключения с лицом, его подавшим, Договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция (замена) силового трансформатора в КТП № 1115 на землях ОКХ Аграрник Саратовского района (договор ТП № 1862-000927 Кузнецов В.В., договор ТП № 1862-000928 Роенко В.А.)» «под ключ» для Правобережного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» «Саратовские РС»
Антикоррупционные обязательства сторон
ПАО «МРСК Волги» убеждено в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение действующего законодательства, регламентирующего вопросы противодействия коррупции.
ПАО «МРСК Волги» заявляет о категорическом непринятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные российскими, зарубежными и международными органами и организациями.
ПАО «МРСК Волги» (являясь дочерним предприятием ПАО «Россети») информирует участников закупочных процедур о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО ДЗО «Россети» (далее – Антикоррупционная политика).
Участием в настоящих закупочных процедурах участник закупки подтверждает:
- ознакомление с Антикоррупционной политикой, размещенной на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/antikorrup/;
- согласие на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязательство не совершать коррупционныер и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров), о структуре исполнительных органов, о согласии на обработку персональных данных по установленной форме и с приложением подтверждающих документов,
- обязательство представления справки о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора закупки и/или конфликта интересов (форма № 5),
- согласие на выполнение обязанности уведомить ПАО «МРСК Волги» о возникновении у участника закупки обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение. Уведомление производится в письменной форме с указанием на соответствующие факты в адрес генерального директора ПАО «МРСК Волги» и/или посредством использования функции «Обратная связь» на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/antikorrup/report/).
р В Российской Федерации предусмотрены уголовная и административная ответственность за совершение следующих коррупционных правонарушений: дача взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, мошенничество, совершенное». с использованием служебного положения, присвоение или растрата, совершенное с использованием служебного положения, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Предмет Закупки: право заключения Договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция (замена) силового трансформатора в КТП № 1115 на землях ОКХ Аграрник Саратовского района (договор ТП № 1862-000927 Кузнецов В.В., договор ТП № 1862-000928 Роенко В.А.)» «под ключ» для Правобережного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» «Саратовские РС»
1. г. Саратов, ул. 6-й Динамовский пр., д.32. Закупка № 186422 Лот № 121 согласно «Плану закупок».
2. Основные условия заключаемого по результатам Закупки Договора состоят в следующем:
2.1. Порядок оплаты:
Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счета-фактуры.
Текущие платежи по II этапу выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 6) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.
Срок выполнения работ (оказания услуг):
I этап Проектных работы:
Срок начала работ по I этапу – с момента заключения договора.
Срок окончания работ по I этапу: не позднее 30 дней с момента заключения договора.
II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы:
Срок начала работ по II этапу – не позднее 5 дней с момента подписания акта о выполнении проектных работ по I этапу.
Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 56 дней с момента заключения договора.
Срок окончания работ по договору – не позднее 65 дней с момента заключения договора
3. Начальная (максимальная) цена лота – 348 023,06 рублей с учетом НДС. В случае если в заявке Участника указана стоимость продукции без НДС, то комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены Заявки с учетом НДС. Превышение начальной (максимальной) цены может являться основанием для отклонения заявки Участника.
4. Все цены в Заявке должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.
5. Для участия в Закупке необходимо своевременно подать Заявку, в которой должна содержаться полная информация о Подрядчике, подтверждение его согласия (возможности) выполнения работ (оказания услуг), указанной в п. 2 или в техническом задании. Заявка должна быть оформлена по формам №№ 1 - 6, приведённым к настоящему Приглашению. Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем Подрядчика и скреплена оттиском печати такого лица (при условии, что Подрядчик не является физическим лицом).
6. Подробное описание закупаемых работ (услуг), содержится в Техническом задании.
7. Заказчик начинает принимать заявки начиная с 15:00 (московского времени) « 18» октября 2018г. и заканчивает принимать предложения в 15:00 (московского времени) «25» октября 2018г. Заявки предоставляются в отсканированном виде, позволяющем осуществить распознавание текста заявки на электронный адрес: as.sokolov@pbpo.mrsk-volgi.ru (тел: (8452)-99-30-34 специалист ОКС Соколов Александр Сергеевич) и письменно по адресу: 410060, г. Саратов, ул. 6-й Динамовский пр., д.32.. Срок приема Заявок может быть, при необходимости, продлен Заказчиком.
8. Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
9. Участник закупки имеет право подать только одну заявку. В случае подачи Участником нескольких Заявок все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
10. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ (услуг).
11. Срок действия Заявок Участников должен быть не менее 60 дней со дня окончания подачи Заявок Участников.
12. Подрядчиком простой закупки может быть любое юридическое или физическое лицо. Чтобы претендовать на победу в простой закупке Подрядчик должен:
• не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
• обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
• не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника закупки, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
• обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• у участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Волги» и его филиалами подтвержденный вступившими в силу решениями суда.
13. Участника закупки в составе своей Заявки предоставляет:
• заверенную подрядчиком копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 60 дней до даты опубликования извещения о закупке.
• заверенную подрядчиком копию документа, подтверждающего его гражданскую правоспособность для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов).
• Заполненный проект договора с обязательным предоставлением всех заполненных приложений, указанных в проекте договора (Приложение №4 к закупочной документации) в том числе Сводный и локальные сметные расчеты. Экземпляр проекта договора с приложениями включается непосредственно в конкурсную заявку подрядчика.
• Заверенную подрядчиком копию Устава (Положения о филиале);
• Оригинал справки об опыте выполнения аналогичных по характеру и объему работ по договорам за последние 3 года (приложение № 1 к закупочной документации).
• Оригинал справки, подтверждающей наличие у Подрядчика соответствующих собственных либо привлеченных материально-технических ресурсов (приложение № 2 к закупочной документации).
• Оригинал справки, подтверждающей наличие у Подрядчика соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора (приложение № 3 к закупочной документации).
• Оригинал заполненной декларации о соответствии Подрядчика закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 6);
• Заверенную подрядчиком бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках с отметкой налоговой службы) за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации);
• Заверенные подрядчиком копии сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации) по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (с отметкой налоговой службы).
14. Заказчик в течение 30 дней с момента окончания срока подачи заявок Подрядчиков, определит Победителя и уведомит его об этом. Срок рассмотрения Заявок может быть, при необходимости, продлен Заказчиком.
15. Заказчик определяет Победителя простой закупки как Подрядчика, предложившего минимальную стоимость выполнения договора.
16. Заявка подрядчика не соответствующие условиям простой закупки рассматриваться не будут.
17. Договор по итогам простой закупки, заключается между Заказчиком (ПАО «МРСК Волги») и Победителем на основании Протокола о результатах проведенной закупки в течение 30 дней с момента его подписания.
18. Победителю закупки необходимо вместе с договором представить следующий пакет документов:
- оригинал заполненной и подписанной контрагентом информации о собственниках (включая конечных бенефициаров), составленной по форме Приложения № 3 к проекту договора;
- оригинал заполненной и подписанной информации о контрагенте-резиденте, составленной по форме Приложения № 4 к проекту договора
- оригинал подписанного со стороны контрагента согласия на обработку персональных данных по форме Приложения № 5 к проекту договора.
- заверенную подрядчиком копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае, если контрагентом является индивидуальный предприниматель – копию его паспорта и копию свидетельства о государственной регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя);
- заверенную подрядчиком копию Свидетельства о постановке на налоговый учет;
19. Настоящее приглашение не является торгами (конкурсом, аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Инициатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

Закупочная Кузнецов,Роенко.zip (Размер файла: 1022 Кб.)
Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Тендер по закупке отделочных материалов
Закупка сыпучих стройматериалов
Тендер для закупки линокрома
Закупка железобетонных изделий
выполнение и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство ВЛ 10 кВ, ТП, ВЛ 0,4 кВ в с.Сабуровка Саратовского района (договор ТП № 1862-000953 Антонович Д.А.)» «под ключ»
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Реконструкция КТП №1427 (с заменой силового трансформатора в КТП) в с.Усть-Курдюм Саратовского района