Полная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала. Стать подписчиком » Извещение о проведении конкурса в электронной форме

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса в электронной форме ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», (Россия, 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44, Никитин Евгений Аркадьевич, тел. (8452) 30-27-72, e-mail: ea.nikitin@mrsk-volgi.ru) настоящим извещением приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей к участию в конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту:«Модернизация ПС 110/10 кВ Ивановка, ПС 110/6 кВ Кр.Знамя, ПС 110/35/10 кВ Милорадовка, ПС 110/10 кВ Емельяновка, ПС 110/6 кВ НС-3, -4, -5 в части системы сбора и передачи информации, системы телемеханизации и реконструкцию каналов связи (7 комплектов)» для Северо-Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС». (Номер позиции плана 11621).
Место проведения работ:
ПС 110/10 кВ Ивановка (Саратовская обл., Балаковский р-он, с. Ивановка, улица Полевая, д. 7), ПС 110/6 кВ Красное Знамя (Саратовская обл., Краснопартизанский р-он, с. Милорадовка), ПС 110/35/10 кВ Милорадовка (Саратовская обл., Краснопартизанский р-он, с. Милорадовка), ПС 110/10 кВ Емельяновка (Саратовская обл., Краснопартизанский район, п. Емельяновка), ПС 110/6 кВ НС-III (Саратовская область, Краснопартизанский р-он, Емельяновский округ), ПС 110/6 кВ НС-IV (Саратовская обл., Краснопартизанский р-он, Емельяновский округ), ПС 110/6 кВ НС-V (Саратовская обл., Краснопартизанский р-он, Емельяновский округ), Горновский РЭС (Саратовская обл., Краснопартизанский р-он, р.п. Горный, ул. Новая д.70А)
2. Закупка №206412 Лот №117 (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте www.zakupki.gov.ru).
3. Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки сети Интернет www.msp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
4. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной Документации, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: www.msp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки».
5. Копия Конкурсной документации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: www.msp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки», доступна любому лицу. Любое лицо единожды имеет право безвозмездно получить Конкурную документацию по своему письменному запросу в следующем порядке:
а) В электронном виде (скопирована на цифровой носитель Участника конкурса или его представителя) или в бумажном виде нарочным по адресу: 410031, г. Саратов, Первомайская, 42/44, комн. 26, начиная со дня, следующего после дня официальной публикации настоящего Извещения и до момента вскрытия конвертов с заявками участников (ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 по московскому времени) на основании оригинала письменного заявления (в свободной форме), предоставленного Участником конкурса или его представителем;
б) В электронном виде (по электронной почте) в течение одного рабочего дня с момента получения копии заявления (в свободной форме) поданного Участником конкурса не позднее дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с заявками участников по факсу (8452) 28-33-81, либо в форме электронного документа по адресу: ea.nikitin@mrsk-volgi.ru с указанием электронного адреса Участника конкурса для отправки Конкурсной документации;
6. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем: объём выполняемых работ и место выполнения работ – в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Конкурсной документации.
7. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) – 54 292 831,45 рублей с НДС, при этом в случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо работы/услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену (цену лота) без учета НДС. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. В случае, если в Заявке участника указана стоимость продукции без НДС, то Конкурсная комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены заявки с учетом НДС.
8. Срок выполнения работ:
Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора.
Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ – не позднее 14.12.2020 г.
Срок завершения работ по договору – не позднее 31.12.2020 г.
9. Порядок и условия платежей:
Текущие платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №4) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 5) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ.
Оплата платежей осуществляется Заказчиком при условии наличия на момент платежа следующих документов:
а) действующего договора страхования, заключенного в соответствии с разделом 16 Договора;
б) обеспечения, соответствующего условиям раздела 6 Договора в виде: банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору или обеспечительного платежа, либо единой банковской гарантии, включающей обеспечение обязательств по исполнению работ по Договору и обеспечение гарантийных обязательств;
в) комплекта исполнительной документации в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем исполнительной документации, подтверждающей на момент подписания качество и объемы выполненных строительно-монтажных работ в т.ч., но не ограничиваясь (в случае отсутствия необходимости перечисленных ниже документов/информации Подрядчиком оформляется справка с перечнем отсутствующих документов/информации с указанием причин отсутствия с обязательным согласованием уполномоченным представителем Заказчика):
- журнал учета выполненных работ - на электронном и бумажном носителях, подписанный Подрядчиком;
- общие и специальные журналы работ, отражающие представляемые к подтверждению работы;
- листы рабочей документации со штампом уполномоченного представителя Заказчика «В производство работ» по представляемым к подтверждению работам;
- ведомость согласований и изменений проекта, заполненную на день подписания выполнения объемов;
- письменные согласования Заказчика по выполненным дополнительным объемам работ, не учтенным в проектной документации;
- уведомления об устранении/ отсутствии нарушений и замечаний (отраженных в общих и специальных журналах работ), выданных уполномоченными представителями Заказчика по качеству и объемам представленных к приемке работ.
До момента принятия Заказчиком обеспечения гарантийных обязательств, предоставленных в соответствии со ст. 6, платежи, указанные в п. 5.1., осуществляются в размере 95% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
Удержанные в соответствии с данным пунктом 5% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), уплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию (акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме приложения № 15).
Удержанные в соответствии с данным пунктом 5% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), не могут быть использованы в качестве обеспечения, предоставляемого в соответствии с разделом 6.
Окончательный платеж по Договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией при соблюдении по состоянию на дату платежа следующих условий:
а) Подрядчиком предоставлен действующий договор страхования, удовлетворяющий требованиям раздела 16 Договора;
б) Подрядчик предоставил, а Заказчик принял обеспечение гарантийных обязательств, соответствующее условиям разделом 6 Договора в виде: банковской гарантии либо обеспечительного платежа;
в) выставлении Подрядчиком счета.
Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Все платежи осуществляются при условии наличия действующего договора страхования, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 16 Договора и выполнения Подрядчиком условий Договора по надлежащему обеспечению обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора.
В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора, разделом 16 Договора, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе приостановить предусмотренные разделом 5 Договора платежи в пользу Подрядчика до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. Пени, предусмотренные п. 17.1 Договора, Заказчику за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом не начисляются.
Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по Договору.
Подрядчик не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала направляет Заказчику подписанный со своей стороны оригинал Акта сверки расчетов в двух экземплярах (Акт сверки расчетов должен быть сформирован с развернутым в соответствии с условиями Договора сальдо расчетов), составленный по форме Приложения 7 к Договору. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику
При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 17.1 Договора.
Счет-фактура выставляется Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации
10. Участником конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства, а также объединение этих лиц, лидер которого, является субъектом малого и среднего предпринимательства.
11. Чтобы претендовать на победу в данном Конкурсе Участник должен:
• обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
• не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
• не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период;
• у Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Волги» и его филиалами, за последние 2 года с момента вскрытия заявок. Под негативным опытом работы понимается наличие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника за просрочку исполнения обязательств по ранее заключенным договорам подряда.
12. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также описание процедур конкурса содержатся в Конкурсной документации.
13. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Конкурсной документации.
14. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке www.rosseti.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 10-00 (московского времени) 06.07.2020г.. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Конкурсной Документации. Срок начала приема Заявок – 19.06.2020г. (дата публикации закупки на официальном сайте). Срок окончания подачи Заявок – 10-00 (московского времени) 06.07.2020 года.
15. Участник должен принять во внимание, что согласно ч. 19 и ч. 21 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заявка участника состоит их двух частей и ценового предложения, при этом:
- первая часть содержит предложение в отношении предмета закупки (ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ, А ТАКЖЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕГО ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ).
- вторая часть содержит сведения об участнике, о соответствии его требованиям, установленным документацией о закупке, о предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора (ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ). В случае нарушения указанных требований заявка подлежит обязательному отклонению.
16. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
17. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 дней со дня окончания подачи Заявок Участников.
18. Определение победителя конкурса и подведение итогов Конкурса оформляется в три этапа. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить нижеуказанные сроки без каких-либо для себя последствий:
- Предполагается, что подведение итогов рассмотрение первых частей заявок будет осуществлено не позднее 16.07.2020г.
- Предполагаемая дата начала подачи дополнительных ценовых предложений участников закупки (в случае проведения данного этапа) 17.07.2020г.
- Предполагается, что подведение итогов рассмотрение вторых частей заявок будет осуществлено не позднее 27.07.2020г.
- Предполагается, что подведение итогов конкурса будет осуществлено не позднее 28.07.2020г.
19. Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов: ПАО «МРСК Волги» - Саратов, ул. Первомайская 42/44.
20. Информация о результатах конкурса будет опубликована на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на ЭТП www.msp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Общества www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки».
21. Порядок подведения итогов: для определения степени предпочтительности Заявок, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Закупочной комиссией соответствующими отборочным требованиям, производится оценочная стадия рассмотрения Заявок по ценовым и неценовым критериям оценки. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия, в зависимости от его значимости, устанавливается весовой коэффициент. После окончания оценочной стадии, производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности Заявок, в соответствии с которым, Закупочная комиссия определяет итоговый ранжир заявок и Победителя закупки. Победителем закупки признается участник, предложивший лучшие условия исполнения Договора.
22. Приоритет работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2015 № 925-ПП в порядке, установленном документацией о закупке.
23. Договор по результатам конкурса между Заказчиком (ПАО «МРСК Волги» или филиала ПАО «МРСК Волги») и Победителем конкурса будет заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.
24. Обязательства участников, связанные с участием в конкурсе, обеспечиваются в виде Банковской гарантии, а также путем внесения денежных средств (по выбору Участника) на сумму 2 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота), с учетом НДС. Порядок предоставления, оформления, срока действия обеспечения и иные требования к такому обеспечению установлены в Конкурсной документации.
25. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

Ивановка ОК МСП.zip (Размер файла: 3 Мб.)
Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Поставка строительных материалов
Оказание услуг по оформлению личных медицинских книжек работников
Проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов,трубопроводов и теплотехники
Проведение экспертизы промышленной безопасности и оценка технического состояния насосно-компрессорного,вентиляционного оборудования,подъемных сооружений
«Строительство ВЛ 6 кВ, ТП, ВЛ 0,4 кВ на землях ОКХ «Аграрник» Саратовского района (договор ТП №2062-000496 Шапошникова О.А., договор ТП №2062-000633 Лосева Л.И., дого-вор ТП №2062-000635 Салеев А.И.)» «под ключ»