-
Руководство ПАО "Россети"
-
Генеральный директор ПАО "Россети Волга"
-
Менеджмент
-
Структура исполнительного аппарата
-
Филиалы
-
Дочерние хозяйственные общества
-
Учреждения
-
История компании
-
Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта 1. Заказчик, являющийся Организатором
конкурса в электронной форме (далее - конкурс) Публичное акционерное общество «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга») (почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская д.42/44), в
лице филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго», (почтовый адрес: 430030, РМ, г. Саранск, ул. Васенко, 40 В), Секретарь Закупочной комиссии – Чегрин Юрий Николаевич тел. (8342)
28-13-10, e-mail: cyn@moren.ru, ответственное лицо: специалист отдела планирования и организации закупок - Панюшкина Ольга Всеволодовна E-mail: Panyushkina.OV@moren.ru Тел.: (8342)
28-00-92, настоящим извещением приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также объединений этих лиц (далее — Участники), являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсе в электронной форме на право заключения Договора по лоту: «Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и
сооружений Краснослободского ПО», для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго». (Номер позиции плана 3751)
2. Закупка №221313, Лот № 52 (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru).
3. Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки сети Интернет msp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
4. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной Документации, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: msp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на
официальном сайте ПАО «Россети Волга» www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
5. Копия Конкурсной Документации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по
адресу: msp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «Россети Волга» www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки»,
доступна любому лицу.
6. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем: объём выполняемых работ и место выполнения работ – в строгом соответствии с Техническим заданием,
являющимся приложением к Конкурсной Документации.
Место проведения работ:
• Административное здание Теньгушевского РЭС, инв. № 1383-00-000000107003 РМ, Теньгушевский р-н, с. Теньгушево, ул. Новая , д.26;
Сроки выполнения работ:
Начало работ – 01 марта 2023г
Окончание работ – 30 марта 2023г
• Административное здание Темниковского РЭС, инв. № 1383-00-000000126005 РМ, г.Темников ул.Интернациональная, д.67;
Сроки выполнения работ:
Начало работ – 01 апреля 2023г
Окончание работ – 30 апреля 2023г
Порядок оплаты:
Оплата Работ по договору осуществляется по окончании Работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке каждого из Объектов из ремонта, в течение 7 (Семи) рабочих дней после
подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), актов о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3),
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
7. Начальная (максимальная) цена договора составляет без НДС 494 904,00 (четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот четыре) руб. 00 коп., кроме того НДС в размере 20 % - 98 980,80
(девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят) руб. 80 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС составляет 593 884,80 (пятьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре) руб. 80 коп., при этом в случае, если участник
закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо работы/услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать
установленную начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Закупочная комиссия сопоставление ценовых предложений участников будет осуществлять без НДС. Превышение начальной
(максимальной) цены предлагаемых работ может являться основанием для отклонения.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик,
исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной
участником закупки.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора размещено в Приложении №3 к Конкурсной документации.
8. Участвовать в Конкурсе может любое юридическое, физическое лицо в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических, физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки (в том числе на основании договора о создании простого товарищества в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, являющееся субъектом малого и
среднего предпринимательства. Т.к. конкурс проводится на ЭТП, такое лицо должно быть зарегистрировано на соответствующей ЭТП в качестве Участника ЭТП, а также в качестве Участника
проводимого конкурса.
9. Чтобы претендовать на победу в данном Конкурсе Участник закупки должен отвечать следующим установленным требованиям:
а) декларировать с использованием функционала ЭТП на дату подачи заявки на участие в закупке нижеследующее:
• не проведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
• не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
• отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не
принято;
• отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
• отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой
закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
• соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
б) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора самостоятельно, и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение
видов деятельности в рамках Договора.
в) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
г) у Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Волга» и его филиалами, за последние 2 года с момента вскрытия заявок. Под негативным опытом работы понимается
наличие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника за просрочку исполнения обязательств по ранее заключенным договорам подряда (для проверки соответствия
Участника данному требованию Организатором закупки будет использоваться информация о вышеуказанных судебных решениях, содержащаяся в общедоступной картотеке арбитражных дел на сайте
http://kad.arbitr.ru/; наличие негативного опыта у Участника не будет являться основанием для отклонения заявки, но будет являться основанием для присвоения такому Участнику 0 баллов по
подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ»).
д) обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные,
трудовые).
10. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также
описание процедур конкурса содержится содержатся в Конкурсной Документации.
11. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Конкурсной
Документации.
12. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке msp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до
10-00 (московского времени) __06.12.2022г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Конкурсной Документации. Срок начала приема
Заявок - 28.11.2022г. (дата публикации закупки на официальном сайте). Срок окончания подачи Заявок – 10-00 (московского времени) __06.12.2022 года.
13. Участник должен принять во внимание, что согласно ч. 19 и ч. 21 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» заявка участника состоит их двух частей и предложения участника о цене договора, при этом:
- первая часть содержит предложение в отношении предмета закупки (ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ, А ТАКЖЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕГО ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАКУПКЕ В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ).
- вторая часть содержит сведения об участнике, о соответствии его требованиям, установленным документацией о закупке, о предложении участника о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.
- Предложение участника о цене договора должно содержать в своем составе сведения и документы, включающие в себя информацию о цене заявки участника закупки.
14. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
15. Определение победителя конкурса и подведение итогов Конкурса оформляется в три этапа.
Рассмотрение первых частей заявок:
Дата начала проведения этапа: с момент направления оператором ЭП заказчику первый частей заявок;
Дата окончания проведения этапа: 13.12.2022 г.
- Рассмотрение и оценка вторых частей заявок:
Дата окончания проведения этапа: 20.12.2022 г.
- Подача дополнительных ценовых предложений участников закупки:
Дата начала проведения этапа: 21.12.2022 г. 08:00 (время московское).
Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников закупки составляет три часа согласно Регламента работы ЭП.
- Подведение итогов
Дата проведения этапа: 22.12.2022 г.
Заказчик вправе, при необходимости, изменять даты и время этапов закупки, рассмотрения предложений участников и подведения итогов закупки, в том числе после окончания срока подачи
заявок.
Подробный порядок проведения закупки, а также порядок проведения каждого этапа закупки определяется документацией о закупке, а также Регламентом работы ЭП.
16. Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов: ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» - Республика Мордовия, Саранск, ул. Васенко, 40 В, каб.609.
17. Информация о результатах конкурса будет опубликована на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на ЭТП msp.roseltorg.ru в соответствии с
правилами и регламентами их функционирования и на сайте Общества www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
18. Порядок подведения итогов: для определения степени предпочтительности Заявок, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Закупочной комиссией
соответствующими отборочным требованиям, производится оценочная стадия рассмотрения Заявок по ценовым и неценовым критериям оценки. Оценка производится в баллах, при этом для каждого
критерия, в зависимости от его значимости, устанавливается весовой коэффициент. После окончания оценочной стадии, производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности
Заявок, в соответствии с которым, Закупочная комиссия определяет итоговый ранжир заявок и Победителя закупки. Победителем закупки признается участник, предложивший лучшие условия
исполнения Договора.
19. Приоритет работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2015 № 925-ПП в порядке, установленном документацией о закупке.
20. Договор по результатам конкурса между Заказчиком (ПАО «Россети Волга» в лице филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго») и Победителем конкурса будет заключен не ранее чем через
10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом
управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий
(бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.
21. В случае если при проведении закупки победителем (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) признается участник, предложивший
аномально низкое ценовое предложение (снижение Участником цены заявки на 25 и более процентов относительно начальной (максимальной) цены, определенной Заказчиком), таким участником в
срок, не превышающий 10 дней с момента публикации Протокола определения победителя закупки, предоставляется обеспечение исполнения договора в части выполнения работ/оказания услуг в
соответствии с проектом договора и техническим заданием/заданием на проектирование в виде Независимой гарантии либо путем внесения денежных средств на счет Заказчика (по выбору
Участника) на сумму 3% от начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС. Порядок и сроки предоставления, оформления, срока действия обеспечения, возврата обеспечения и иные
требования к такому обеспечению установлены в Закупочной документации.
22. Организатор конкурса, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении
срока отмены конкурса (даты и времени окончания срока подачи заявок) и до заключения договора Организатор вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. При принятии решения об отказе от проведения конкурса, заключения договора Организатор в обязательном порядке
размещает в единой информационной системе обоснование принятого решения.
23. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
Заместитель директора по инвестиционной
деятельности филиала ПАО «Россети Волга» -
«Мордовэнерго» К.В. Оськин
Докум.Конкурс МСП лот 52 Выполнение работ по кап ремонту зданий и сооруж Краснослободского
ПО.zip (Размер файла: 4 Мб.) Информация отсутствует. Информация отсутствует. Информация отсутствует.
|
Полная информация по тендеру закрыта