-
Руководство ПАО "Россети"
-
Генеральный директор ПАО "Россети Волга"
-
Менеджмент
-
Структура исполнительного аппарата
-
Филиалы
-
Дочерние хозяйственные общества
-
Учреждения
-
История компании
-
Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта 1. Заказчик, являющийся Организатором
запроса предложений в электронной форме Публичное Акционерное Общество «Россети Волга» (далее - ПАО «Россети Волга») (почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская д.42/44), в
лице филиала - ПАО «Россети Волга»- «Мордовэнерго» (почтовый адрес: 430030, РМ, г. Саранск, ул. Васенко, 40 В) секретарь комиссии Чегрин Юрий Николаевич, тел. (8342) 28-13-10, e-mail:
cyn@moren.ru, ответственное лицо – специалист I категории отдела планирования и организации закупок - Ильин Виктор Михайлович E-mail: ivm@moren.ru Тел.: (8342) 28-13-44, настоящим
извещением приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также объединений этих лиц (далее — Участники), за исключением юридического лица,
физического лица являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным
влиянием", к участию в запросе предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) на право заключения Договора на выполнение работ по лоту «Переустройство КЛ-0,38 кВ №16 от ТП
№МК1239/400 кВА г. Ковылкино, КЛ-10 кВ от опоры №99 до ТП МК-1239 ВЛ-10 кВ яч. 17 «3-й Микрорайон» ПС 110/10 кВ «И-615» расположенной по адресу: РМ, Ковылкинский район (0,177 км) под
ключ, для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго». (Номер позиции плана 2248)
2. Закупка № 231312, Лот № 14 (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru).
3. Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки сети Интернет rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами её
функционирования.
4. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур запроса предложений содержится в Документации по запросу предложений, которая размещена на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадки сети Интернет rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их
функционирования, а также на официальном сайте ПАО «Россети Волга» www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
5. Копия Документации по запросу предложений, размещенной на официальном сайте на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной
торговой площадки сети Интернет rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «Россети Волга»
www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки», доступна любому лицу.
6. Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора состоят в следующем:
Место проведения работ: Республика Мордовия, г. Ковылкино.
Объём выполняемых работ: в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации по запросу предложений:
1. Демонтаж участка КЛ-0,38 кВ, ориентировочная протяженность 0,11км;
2. Демонтаж участка КЛ-10 кВ ориентировочная протяженность 0,06 км;
3. Монтаж КЛ-0,38 кВ ориентировочная протяженность 0,17 км;
4. Монтаж КЛ-10 кВ ориентировочная протяженность – 0,07 км;
5. Подготовка исполнительной документации по результатам работ.
6. Проведение индивидуальных испытаний и комплексных опробований (совместно с персоналом филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»).
7. Ввод в работу после испытаний (совместно с персоналом филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»).
Более подробная информация об объеме выполняемых работ, указана в Техническом задание (Приложение № 1 к закупочной документации).
Сроки выполнения работ:
I этап.
Начало – не позднее 5 дней с момента заключения договора.
Срок окончания I этапа работ: 30.06.2023 г.
II этап.
Начало – не позднее 5 календарных дней с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу.
Срок завершения строительно-монтажных работ: 09.12.2023 г.
Срок завершения работ – 29.12.2023 г.
Порядок оплаты:
В случае, если участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства:
• Платеж по I этапу (проектно-изыскательские, кадастровые работы) выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских, кадастровых
работ по I этапу и выставления счета-фактуры.
• Платеж по II этапу (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) выплачивается Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке
выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки
работ.
• Платеж по окончании работ по договору выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией, форма № КС-14).
В случае, если участник закупки не является субъектом малого или среднего предпринимательства:
• Платеж по I этапу (проектно-изыскательские, кадастровые работы) выплачивается в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских,
кадастровых работ по I этапу и выставления счета-фактуры.
• Платеж по II этапу (Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) выплачивается Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке
выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ.
• Платеж по окончании работ по договору выплачиваются в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией, форма № КС-14).
• Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не
вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
• Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Условия оплаты указываются Участником закупки в предложении на выполнение работ в зависимости от принадлежности к МСП.
7. Начальная (максимальная) цена договора составляет без НДС 833 347,25(восемьсот тридцать три тысячи триста сорок семь) руб. 25 коп., кроме того НДС в размере 20 % - 166 669,45(сто
шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб. 45 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС составляет: 1 000 016,70 (один миллион шестнадцать) руб. 70 коп., при этом в случае, если участник закупки находится на упрощенной
системе налогообложения либо работы/услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену
договора без учета НДС. Закупочная комиссия сопоставление ценовых предложений участников будет осуществлять без НДС. Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемых работ может
являться основанием для отклонения.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик,
исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной
участником закупки.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора размещено в Приложении №3 документации о закупке.
8. Участником запроса предложений может быть любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц за исключением юридического лица, физического лица, являющегося
иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
9. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений Участник должен:
• обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения Договора);
• не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии
конкурсного производства; на имущество Участника запроса предложений, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника
запроса предложений не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
• не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические,
производственные, трудовые);
• у Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Волга» и его филиалами, за последние 2 года с момента вскрытия заявок. Под негативным опытом работы понимается
наличие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника за просрочку исполнения обязательств по ранее заключенным договорам подряда (для проверки соответствия
Участника данному требованию Организатором закупки будет использоваться информация о вышеуказанных судебных решениях, содержащаяся в общедоступной картотеке арбитражных дел на сайте
http://kad.arbitr.ru/; наличие негативного опыта у Участника не будет являться основанием для отклонения заявки, но будет являться основанием для присвоения такому Участнику 0 баллов по
подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ»).
10. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также
описание процедур запроса предложений содержится содержатся в Документации по запросу предложений.
11. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в
Документации по запросу предложений.
12. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке rosseti.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок
до 10-00 (московского времени) 15.05.2023г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации по запросу предложений. Срок
начала приема Заявок – 28.04.2023 г. (дата публикации закупки на официальном сайте). Срок окончания подачи Заявок – 10-00 (московского времени) 15.05.2023 года.
13. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
14. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 дней со дня окончания подачи Заявок Участников.
15. Предполагается, что подведение итогов запроса предложений будет осуществлено не позднее 30.05.2023 года.
16. Организатор запроса предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.
17. Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов: ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» - Республика Мордовия, Саранск, ул. Васенко, 40 В, каб.609.
18. Информация о результатах запроса предложений будет опубликована на официальном сайте на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на ЭТП
rosseti.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Общества www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
19. Порядок подведения итогов: для определения степени предпочтительности Заявок, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Закупочной комиссией
соответствующими отборочным требованиям, производится оценочная стадия рассмотрения Заявок по ценовым и неценовым критериям оценки. Оценка производится в баллах, при этом для каждого
критерия, в зависимости от его значимости, устанавливается весовой коэффициент. После окончания оценочной стадии, производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности
Заявок, в соответствии с которым, Закупочная комиссия определяет итоговый ранжир заявок и Победителя закупки. Победителем закупки признается участник, предложивший лучшие условия
исполнения Договора.
20. Приоритет работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2015 № 925-ПП в порядке, установленном документацией о закупке.
21. Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком (ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго») и Победителем запроса предложений будет заключен не ранее чем через 10 (десять)
дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления
Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия)
Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.
22. В случае если при проведении закупки победителем (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) признается участник, предложивший
аномально низкое ценовое предложение (снижение Участником цены заявки на 25 и более процентов относительно начальной (максимальной) цены, определенной Заказчиком), таким участником в
срок, не превышающий 10 дней с момента публикации Протокола определения победителя закупки, предоставляется обеспечение исполнения договора в части выполнения работ/оказания услуг в
соответствии с проектом договора и техническим заданием/заданием на проектирование в виде Независимой гарантии либо путем внесения денежных средств на счет Заказчика (по выбору
Участника) на сумму 5% от начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС. Порядок и сроки предоставления, оформления, срока действия обеспечения, возврата обеспечения и иные
требования к такому обеспечению установлены в Закупочной документации.
23. Организатор запроса предложений, имеет право отказаться от проведения запроса предложений в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений. По истечении срока отмены запроса предложений (даты и времени окончания срока подачи заявок) и до заключения договора Организатор вправе отменить запрос предложений
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. При принятии решения об отказе от проведения запроса предложений,
заключения договора Организатор в обязательном порядке размещает в единой информационной системе обоснование принятого решения.
24. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
Документация ЗП лот № 14 Переустройство КЛ от ТП № МК 1239-400 кВА г. Ковылкино( под ключ).zip
(Размер файла: 3 Мб.) Информация отсутствует. Информация отсутствует. Информация отсутствует.
|
Полная информация по тендеру закрыта