-
Руководство ПАО "Россети"
-
Генеральный директор ПАО "Россети Волга"
-
Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети Волга"
-
Менеджмент
-
Филиалы
-
Дочерние хозяйственные общества
-
Учреждения
-
История компании
-
Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта Закупка № 235812 Лот № 28. Распоряжение
ПАО «Россети Волга» от 20.09.2023г. № 403-р (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru) номер позиции плана (2828).
Право на заключение договора «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технического перевооружения линии электропередачи «Переустройство КЛ-10 кВ ф.8
"Фотозатвор" от ПС 110/10 "ПЗТП" в г. Пенза (соглашение от 03.09.2019 г. №1940-003062 с ГКУ «УСиДХ Пензенской области») (протяженность по трассе 0,272 км)».
Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 223-ФЗ установлено в разделе IV «Техническое задание» документации о закупке.
Место выполнения работ:
Пензенская область, г. Пенза
Сроки выполнения работ:
Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора.
Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ не позднее 15.12.2023 г.
Срок завершения работ по договору – не позднее 18.12.2023 г.
Более подробная информация о месте, условиях и сроках (периодах) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект
договора» документации о закупке.
Начальная (максимальная) цена договора:
3 762 354 (Три миллиона семьсот шестьдесят две тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 25 коп. без НДС
с учетом НДС (20%) составляет 4 514 825 (Четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать пять) руб. 10 коп.
При этом в случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо работы/услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке,
не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. В случае, если в Заявке участника указана стоимость продукции без НДС, то для целей оценки заявок
по ценовому критерию применяются ценовые предложения участников закупки без НДС.
Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемых работ может являться основанием для отклонения.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик,
исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной
участником закупки.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (см. Приложение № 3 к Настоящему Извещению).
Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапа работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №6) и
справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение №7), выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных
работ.
Платежи по окончании работ по договору, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией, форма № КС-14).
Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным
способом по согласованию сторон.
Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не
вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты работы в разделе IV «Техническое задание» и разделе V «Проект договора» настоящего Извещения ( документации) о закупке.
1. Рассмотрение заявок - не применяется;
2. Переторжка – не применяется в обязательном порядке
3. Подведение итогов – применяется.
Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЕЭТП.
Дата начала срока подачи заявок: «20» сентября 2023 года.
Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:
«27» сентября 2023 года 08:40 (время московское)
Подведение итогов:
Дата проведения этапа: «20» октября 2023 года.
Порядок проведения этапов закупки установлен в подразделе 5 I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке.
Закупка проводится среди победителей конкурентного предварительного отбора на право заключения рамочного соглашения на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по
объектам технологического присоединения и объектам инвестиционной программы для нужд филиала «Пензаэнерго» (Извещение № 32312363773). Участником закупки может быть лицо, включённое в
Перечень победителей конкурентного предварительного отбора, утверждённый закупочной комиссией (Протокол закупочной комиссии по подведению итогов № 463/2 от 31.07.2023 г.), заключившее с
Заказчиком Рамочное Соглашение, предусмотренное условиями конкурентного предварительного отбора.
Чтобы претендовать на победу в закупке и получения права заключить договор, участник закупки должен отвечать следующим требованиям, установленным:
а) обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора самостоятельно, и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в
рамках Договора.
б) иметь действующее (не расторгнутое) на момент рассмотрения заявок Рамочное Соглашение, заключённое участником с Заказчиком по результатам конкурентного предварительного отбора;
в) не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным
влиянием»;
г) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса цен банкротом и об открытии конкурсного производства, на
имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического
лица, индивидуального предпринимателя);
д) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Более подробная информация указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Установлено:
- отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» либо в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Проверка соответствия установленному требованию осуществляется на основании открытых данных соответствующих реестров
Более подробная информация указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
«22» сентября 2023 года 17:00 (время московское)
Сопоставление (оценка) заявок участников осуществляется по цене заявки (цене договора), без учёта НДС.
Цена, заявки, указанная участником в ценовой матрице на ЭП должна быть подтверждена (должна соответствовать) цене, указанной в Письме о подаче Оферты и в сметном расчете стоимости
строительства по форме Приложения № 2 к договору
Победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным извещением, и заявка которого
содержит лучшую цену (цену договора).
В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.
Односторонний отказ от исполнения договора возможен в порядке, установленном в проекте договора
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 в порядке, установленном
документацией о закупке.
Документация_235812_28_СМР_40_лет_Октября.7z (Размер файла: 2 Мб.) Информация отсутствует.
Информация отсутствует. Информация отсутствует.
|
Полная информация по тендеру закрыта