-
Руководство ПАО "Россети"
-
Генеральный директор ПАО "Россети Волга"
-
Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети Волга"
-
Менеджмент
-
Филиалы
-
Дочерние хозяйственные общества
-
Учреждения
-
История компании
-
Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта 1. В целях удовлетворения нужд Заказчика
ПАО «Россети Волга» в лице филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (место нахождения, почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева 4/4, секретарь
закупочной комиссии - начальник отдела планирования и организации закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» Галямин Роман Михайлович, контактный
телефон (8352) 39-92-67, адрес электронной почты: rm.galyamin@ch-energo.ru, являющееся Организатором конкурса, настоящим извещением приглашает юридических лиц, физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей к участию в конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания аппарата управления
филиала «ПАО Россети Волга» - «Чувашэнерго», расположенного по адресу: г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, д. 4/4.
2. Закупка № 242113, Лот № 8 (согласно «Плана закупки», размещенного на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru), способ осуществления закупки - конкурс в электронной форме (далее -
конкурс).
3. Ответственное лицо - Кулинская Анастасия Юрьевна, тел. (8352) 39-92-19; e-mail: au.kulinskaya@ch-energo.ru.
4. Процедура закупки проводится с использованием АО «Единая электронная торговая площадка» (сокращенно именуемое АО «ЕЭТП» или «Росэлторг») (адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://corp.roseltorg.ru) в сети «Интернет» (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
5. Участником настоящей закупки имеет право быть только субъект малого и среднего предпринимательства.
6. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур конкурса содержится в Документации о закупке, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок (далее - официальный сайт ЕИС) www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и
регламентами их функционирования, а также на официальном сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки» не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке.
7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Срок предоставления документации о закупке с 22.03.2024 г. до 16:00 ч.м.в. 02.04.2024 г. Копия Документации о закупке,
размещенной на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и
регламентами их функционирования, а также на официальном сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки», доступна любому лицу. Любое лицо единожды имеет право
безвозмездно получить Документацию о закупке по своему письменному запросу в следующем порядке:
- В электронном виде (скопирована на цифровой носитель Участника или его представителя) или в бумажном виде нарочным по адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я.
Яковлева, 4/4, здание филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», 2-этаж, кабинет 225 начиная со дня, следующего после дня официальной публикации настоящего Извещения и до момента
окончания срока подачи Заявок на участие в закупке (ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 по московскому времени) на основании оригинала письменного заявления (в
свободной форме), предоставленного Участником или его представителем;
- В электронном виде (по электронной почте) в течение одного рабочего дня с момента получения копии заявления (в свободной форме) поданного Участником не позднее дня, предшествующего
дню окончания срока подачи Заявок на участие в закупке по факсу (8352) 39-93-09, либо в форме электронного документа по адресу: au.kulinskaya@ch-energo.ru с указанием электронного
адреса Участника для отправки Документации о закупке.
8. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем:
Объём выполняемых работ и место выполнения работ - в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации о закупке.
Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 4/4.
Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): С 15 мая 2024 г. по 15 июля 2024 г. Сроки выполнения работ по каждому объекту в соответствии с календарным планом (Приложение
№ 3 к Договору), являющимся неотъемлемой частью договора.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в размере стоимости оказанных услуг в соответствии с актами о приемке
выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных обеими сторонами, на основании счета на оплату, в течение 7 (семи) рабочих дней
с момента подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Счета-фактуры выставляются Заказчику
Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прочие условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
Работы выполняются из материалов Подрядчика согласно технического задания. Собственные материалы Подрядчика приобретаются Подрядчиком на основании согласованных с Заказчиком опросных
листов предприятий-поставщиков, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам, быть новыми, ранее не использованными, со сроком изготовления не ранее 1 квартала 2024
года. При этом Подрядчик обязан заблаговременно предоставлять Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты
соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими
силами произвести их замену. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта, сертификаты соответствия нормам и т.п. на фактически использованные при производстве
работ материально-технические ресурсы. Доставка с погрузкой и разгрузкой материально-технических ресурсов Подрядчика до объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.
На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок нормальной эксплуатации каждого объекта - 60 месяцев с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Гарантия качества распространяется на все входящие в объект конструктивные элементы, оборудование, материалы и
работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Если в период гарантийной эксплуатации
обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
9. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) без учета НДС составляет 6 159 414 (Шесть миллионов сто пятьдесят девять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 20 копеек, кроме того
НДС в размере 20% 1 231 882 (Один миллион двести тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят два) рубля 84 копейки. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС
составляет 7 391 297 (Семь миллионов триста девяносто одна тысяча двести девяносто семь) рублей 04 копейки. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты,
накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями
договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. В случае, если в Заявке участника указана стоимость
продукции без НДС, то Закупочная комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены заявки с учетом НДС. Обоснование начальной
(максимальной) цены договора (см. приложение № 1 к настоящей документации).
10. Участником закупки может быть любой Подрядчик, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, за исключением юридического или физического лица, являющегося иностранным
агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Претендовать на победу в данной
закупке может Участник, отвечающий следующим требованиям:
должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора самостоятельно, либо с привлечением субподрядной организации (т.е. соответствовать
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
настоящей закупки) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора) и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение
видов деятельности в рамках Договора;
не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество
Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица,
индивидуального предпринимателя);
не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические,
производственные, трудовые), а именно:
обладать опытом выполнения работ по капитальному ремонту кровли зданий по видам работ и используемых материально-технических ресурсов, предусмотренных техническим заданием, не менее 3
лет и иметь за последние 3 года до даты публикации извещения о закупке не менее одного завершенного договора по выполняемым работам (в том числе объемам работ), предусмотренным
техническим заданием;
иметь необходимые собственные или арендованные материально-техническими ресурсы (машины, механизмы, специальные приспособления, инструмент и т.д.) для выполнения работ,
предусмотренных техническим заданием, иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объект;
иметь в штате собственные или привлечённые кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, обладающие всеми
необходимыми знаниями и навыками.
11. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также
описание процедур и условий закупки сформулированы в Документации о закупке.
12. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку (которая состоит из двух частей и ценового предложения), подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и
порядку их оформления, изложенными в Документации о закупке.
13. Дата начала срока подачи Заявок на участие в закупке с 22.03.2024 г. Дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в закупке до 16:00 ч.м.в. 02.04.2024 г.
14. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в
срок до 16:00 ч.м.в. 02.04.2024 г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации о закупке.
15. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
16. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
17. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями,
определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. В
связи с этим закупочная комиссия определяет Победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для
Заказчика.
18. Участник должен принять во внимание, что согласно ч. 19 и ч. 21 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» заявка участника состоит их двух частей и предложения участника о цене договора, при этом:
первая часть содержит предложение в отношении предмета закупки (ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ, А ТАКЖЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕГО ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАКУПКЕ В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ).
вторая часть содержит сведения об участнике, о соответствии его требованиям, установленным документацией о закупке, о предложении участника о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.
19. Определение победителя конкурса и подведение итогов конкурса оформляется в три этапа. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить нижеуказанные сроки без каких-либо для
себя последствий:
Первый этап завершается Протоколом рассмотрения первых частей заявки, оформляемого на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Участники
незамедлительно уведомляются о результатах данного этапа с использованием функционала ЭТП. Протокол рассмотрения первых частей заявки размещается на официальном сайте в течение 3-х дней
со дня его подписания. Предполагается, что подведение итогов рассмотрение первых частей заявок будет осуществлено не позднее 12.04.2024 г.
Предполагаемая дата начала подачи дополнительных ценовых предложений участников закупки (в случае проведения данного этапа): 15.04.2024 г.
Второй этап завершается Протоколом рассмотрения вторых частей заявки, оформляемого на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Участники
конкурса уведомляются о результатах данного этапа конкурса с использованием функционала ЭТП. Протокол рассмотрения вторых частей заявок размещается на официальном сайте в течение 3-х
дней со дня его подписания. Предполагается, что рассмотрение вторых частей заявок будет осуществлено не позднее 29.04.2024 г.
Третий этап завершается Протоколом определения победителя конкурса, оформляемого на основании итогов рассмотрения первых и вторых частей заявок, а также рассмотрения и сопоставления
ценовых предложений на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Закупочной комиссии. Закупочная комиссия определяет Победителя конкурса как Участника конкурса,
заявка которого заняла первое место в итоговом ранжировании заявок участников. Участники конкурса уведомляются о результатах данного этапа конкурса с использованием функционала ЭТП.
Протокол определения победителя конкурса размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания. Предполагается, что подведение итогов конкурса будет осуществлено не
позднее 30.04.2024 г.
20. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4/4, здание филиала ПАО «Россети Волга»
- «Чувашэнерго», 2-этаж, кабинет 225.
21. Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru, на ЭТП https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их
функционирования и на сайте Заказчика http://www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
22. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном
сайте ЕИС) итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействий) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора
электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
23. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Документации о закупке, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
24. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика.
25. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной
закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии
с гражданским законодательством.
Конкурсная документация (242113_8).zip (Размер файла: 2 Мб.) Информация отсутствует. Информация
отсутствует. Информация отсутствует.
|
Полная информация по тендеру закрыта