-
Руководство ПАО "Россети"
-
Генеральный директор ПАО "Россети Волга"
-
Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети Волга"
-
Менеджмент
-
Филиалы
-
Дочерние хозяйственные общества
-
Учреждения
-
История компании
-
Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта 1. Заказчик, являющийся Организатором
конкурса в электронной форме (далее – конкурс) Публичное Акционерное Общество «Россети Волга» («ПАО «Россети Волга») (почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская д.42/44), в
лице филиала - ПАО «Россети Волга»- «Мордовэнерго» (почтовый адрес: 430030, РМ, г. Саранск, ул. Васенко, 40 В) секретарь комиссии Чегрин Юрий Николаевич, тел. (8342) 28-13-10, e-mail:
cyn@moren.ru, ответственное лицо – специалист I категории отдела планирования и организации закупок - Ильин Виктор Михайлович E-mail: ivm@moren.ru Тел.: (8342) 28-13-44, настоящим
извещением приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также объединений этих лиц (далее — Участники), за исключением юридического лица,
физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным
влиянием", к участию в конкурсе на право заключения Договора по лоту «Строительство двух КВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения межмуниципального комплекса по обработке отходов,
расположенного по адресу: РМ, Лямбирский район, с. п. Атемарское. Кадастровый номер: 13:15:0205001:427 (ООО «Мордовский экологический оператор»)» под ключ. (Номер позиции
плана-2020)
2. Закупка №241318 Лот № 29 (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте www.zakupki.gov.ru).
3. Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки сети Интернет rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами её
функционирования.
4. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной Документации, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с
правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «Россети Волга» www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
5. Копия Конкурсной документации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по
адресу: rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «Россети Волга» www.rossetivolga.ru в разделе
«Закупки», доступна любому лицу.
6. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем: объём выполняемых работ и место выполнения работ – в строгом соответствии с Техническим заданием,
являющимся приложением к Конкурсной документации.
• Место выполнения работ: РМ, Лямбирский район, в 5 км северо-восточнее с Атемар.
• Объём выполняемых работ: в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Конкурсной документации.
1. Монтаж КВЛ-10 кВ №1 – 9,8 км;
2. Монтаж КВЛ-10 кВ №2 – 9,8 км;
3. Монтаж КТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1600кВА – 1 комплект;
4. Пусконаладочные работы.
5. Подготовка исполнительной документации по результатам работ.
6. Проведение индивидуальных испытаний и комплексных опробований (совместно с персоналом филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»).
7. Ввод в работу после испытаний (совместно с персоналом филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»).
• Сроки выполнения работ:
I этап.
Начало – с момента заключения договора.
Срок окончания I этапа работ – в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.
II этап.
Начало – не позднее 5 календарных дней с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу.
Срок завершения работ – не позднее 10.08.2024 г.
7. Начальная (максимальная) цена Договора без учета НДС составляет: 51 518 145,57 (пятьдесят один миллион пятьсот восемнадцать тысяч сто сорок пять) руб. 57 коп., кроме того НДС в
размере 20 % - 10 303 629,11 (десять миллионов триста три тысячи шестьсот двадцать девять) руб. 11 коп. Начальная (максимальная) цена Договора с учетом НДС составляет 61 821 774,68
(шестьдесят один миллион восемьсот двадцать одна тысяча семьсот семьдесят четыре) руб. 68 коп., при этом в случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения
либо работы/услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену договора без учета НДС.
Закупочная комиссия сопоставление ценовых предложений участников будет осуществлять без НДС. Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемых работ может являться основанием для
отклонения.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик,
исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной
участником закупки.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора размещено в Приложении №3 к Конкурсной документации.
8. Порядок и условия платежей:
• Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) осуществляется в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектных и изыскательских работ по I
этапу и выставления счета-фактуры.
• Платеж по окончании работ по договору осуществляется в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение№6) и
справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение №7).
при заключении договора с субъектами МСП
• Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектных и изыскательских работ по I этапу и
выставления счета-фактуры.
• Платеж по II этапу (строительно-монтажные работы) выплачивается Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2
(приложение№6) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение №7).
• Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не
вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
9. Участником конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, за исключением лиц, являющихся иностранными агентами в соответствии с Федеральным
законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
10. Чтобы претендовать на победу в данном Конкурсе Участник должен:
• обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения Договора);
• не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного
производства; на имущество Участника конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть
приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
• не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические,
производственные, трудовые);
• участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный
период;
• у Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Волга» и его филиалами, за последние 2 года с момента вскрытия заявок. Под негативным опытом работы понимается
наличие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника за просрочку исполнения обязательств по ранее заключенным договорам подряда (наличие негативного опыта у
Участника не будет являться основанием для отклонения заявки, но будет являться основанием для присвоения такому Участнику 0 баллов по соответствующему критерию).
11. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также
описание процедур конкурса содержатся в Конкурсной документации.
12. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Конкурсной
документации.
13. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке rosseti.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок
до 10-00 (московского времени) 21.06.2024 г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Конкурсной Документации. Срок начала приема
Заявок - 05.06.2024 г. (дата публикации закупки на официальном сайте). Срок окончания подачи Заявок – 10-00 (московского времени) – 21.06.2024г.
14. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
15. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 дней со дня окончания подачи Заявок Участников.
16. Предполагается, что подведение итогов конкурса будет осуществлено в срок, не позднее 24.07.2024 г. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок без
каких-либо для себя последствий.
17. Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов: ПАО «Россети Волга»- «Мордовэнерго» РМ, г. Саранск, ул. Васенко, 40 В каб. 609.
18. Закупочная комиссия предоставляет участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их конкурсных заявок путем снижения первоначальной (указанной в конкурсной
заявке) цены (переторжка). Предполагается, что в случае проведения процедуры переторжки (условия и порядок проведения переторжки указаны в Конкурсной документации) оно будет
осуществлено в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты подведения итогов конкурса. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок без
каких-либо для себя последствий. Точная информация о дате и времени проведения переторжки будет направлена Участникам конкурса с использованием функционала ЭТП в соответствии с
правилами её работы.
19. Информация о результатах конкурса будет опубликована на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на ЭТП rosseti.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их
функционирования и на сайте Общества www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
20. Порядок подведения итогов: для определения степени предпочтительности Заявок, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Закупочной комиссией
соответствующими отборочным требованиям, производится оценочная стадия рассмотрения Заявок по ценовым и неценовым критериям оценки. Оценка производится в баллах, при этом для каждого
критерия, в зависимости от его значимости, устанавливается весовой коэффициент. После окончания оценочной стадии, производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности
Заявок, в соответствии с которым, Закупочная комиссия определяет итоговый ранжир заявок и Победителя закупки. Победителем закупки признается участник, предложивший лучшие условия
исполнения Договора.
21. Приоритет работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2015 № 925-ПП в порядке, установленном документацией о закупке.
22. Договор по результатам конкурса между Заказчиком (ПАО «Россети Волга» или филиала ПАО «Россети Волга») и Победителем конкурса будет заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не
позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в
соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика,
Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.
23. Обязательства участников, связанные с участием в конкурсе, обеспечиваются в виде Независимой гарантии, а также путем внесения денежных средств (по выбору Участника) на сумму 5%
начальной (максимальной) цены договора, с учетом НДС. Порядок предоставления, оформления, срока действия обеспечения и иные требования к такому обеспечению установлены в Конкурсной
документации. (Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе и подачей конкурсной заявки, предоставляется участником закупки ТОЛЬКО в случае, если начальная
(максимальная) цена Договора превышает 5 000 000,00 рублей с учетом НДС).
24. Размер, порядок и сроки предоставления, оформления, срок действия обеспечения, возврата обеспечения и иные требования к обеспечению исполнения договора установлены в Закупочной
документации.
В случае если при проведении закупки победителем (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) признается участник, предложивший
аномально низкое ценовое предложение (снижение Участником цены заявки на 25 и более процентов относительно начальной (максимальной) цены, определенной Заказчиком), таким участником в
срок, не превышающий 20 дней с момента публикации протокола определения победителя, но не позднее, чем за 1 рабочий день до заключения договора, предоставляется обеспечение исполнения
договора в части выполнения работ/оказания услуг в соответствии с проектом договора и техническим заданием/заданием на проектирование в виде Независимой гарантии либо путем внесения
денежных средств на счет Заказчика (по выбору Участника) в размере увеличенном в 1,5 (полтора) раза от первоначально установленного обеспечения исполнения договора, но не менее 5%
(пяти) от начальной (максимальной) цены договора, и обеспечения возврата авансовых платежей в размере, установленном в документации о закупке (извещении о закупке) в зависимости от
выбранного Участником способа обеспечения.
25. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
Документация ОК лот № 29 Стр-во двух КВЛ в сп Атемарское под ключ.zip (Размер файла: 3 Мб.)
Информация отсутствует. Информация отсутствует. Информация отсутствует.
|
Полная информация по тендеру закрыта