-
Руководство ПАО "Россети"
-
Генеральный директор ПАО "Россети Волга"
-
Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети Волга"
-
Менеджмент
-
Филиалы
-
Дочерние хозяйственные общества
-
Учреждения
-
История компании
-
Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта Заказчик, являющийся Организатором
конкурса в электронной форме (далее – конкурс) Публичное Акционерное Общество «Россети Волга» («ПАО «Россети Волга») (почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская д.42/44), в
лице филиала - ПАО «Россети Волга»- «Мордовэнерго» (почтовый адрес: 430030, РМ, г. Саранск, ул. Васенко, 40 В) секретарь комиссии Чегрин Юрий Николаевич, тел. (8342) 28-13-10, e-mail:
cyn@moren.ru, ответственное лицо – специалист I категории отдела планирования и организации закупок - Ильин Виктор Михайлович E-mail: ivm@moren.ru Тел.: (8342) 28-13-44, настоящим
извещением приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также объединений этих лиц (далее — Участники), являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, за исключением юридического лица, физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О
контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", к участию в конкурсе на право заключения Договора по лоту «Выполнение работ по ремонту ГПМ» - для нужд филиала ПАО
«Россети Волга» – «Мордовэнерго». (Номер позиции плана-1970)
Закупка № 241313, Лот № 11 (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru).
corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
Подробное описание закупаемых работ, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной Документации, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на
официальном сайте ПАО «Россети Волга» www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
5. Копия Конкурсной документации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по
адресу: https://corp.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «Россети Волга» www.rossetivolga.ru в разделе
«Закупки», доступна любому лицу.
6. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем:
• Место выполнения работ: Работы по ремонту ГПМ спецтехники осуществляются на территории Исполнителя. Место выполнения работ в городском округе Саранск Республики Мордовия.
• Объём выполняемых работ: в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Конкурсной документации.
• Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по «31» декабря 2024г.
Сроки выполнения работ не должны превышать 45 (сорок пять) рабочих дней со дня приемки Исполнителем транспортного средства на ремонт на основании Заявки на выполнение работ. Срок
действия заявки – 5 рабочих дней с момента подписания.
• Порядок оплаты: оплата производится в размере 100% по факту проведенных работ в течение 7 (семи) рабочих дней на основании акта выполненных работ, счета, счёт-фактуры и актов сверки
взаимных расчётов.
• Гарантийный срок: Гарантия на выполненные работы по ремонту спецтехники составляет не менее 6 месяцев, с даты подписания акта выполненных работ.
Гарантийный срок, предоставляемый Исполнителем на запасные части для спецтехники соответствует срокам, установленным, заводами изготовителями запасных частей, с даты подписания акта
выполненных работ.
7. Начальная (максимальная) цена Договора без учета НДС составляет: 718 000,00 (семьсот восемнадцать тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС в размере 20 % - 143 600,00 (сто сорок три
тысячи шестьсот) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена Договора с учетом НДС составляет 861 600,00 (восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп., при этом в случае, если
участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо работы/услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать
установленную начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Закупочная комиссия сопоставление ценовых предложений участников будет осуществлять без НДС. Превышение начальной
(максимальной) цены предлагаемых работ может являться основанием для отклонения.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик,
исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной
участником закупки.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора размещено в Приложении №3 к Конкурсной документации.
8. Участником конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства, а также объединение этих лиц, лидер которого,
является субъектом малого и среднего предпринимательства, за исключением лиц, являющихся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О
контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Т.к. конкурс проводится на ЭТП, такое лицо должно быть зарегистрировано на соответствующей ЭТП в качестве Участника
ЭТП, а также в качестве Участника проводимого конкурса.
9. Чтобы претендовать на победу в данном конкурсе Участник должен отвечать следующим установленным требованиям:
а) декларировать с использованием функционала ЭТП на дату подачи заявки на участие в закупке нижеследующее:
• не проведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
• не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
• отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не
принято;
• отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
• соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
б) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора самостоятельно, и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение
видов деятельности в рамках Договора.
- Исполнитель должен соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФНП в области промышленной безопасности от 26.11.2020
N 461 (с изменениями и дополнениями).
в) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
г) у Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Волга» и его филиалами, за последние 2 года с момента вскрытия заявок. Под негативным опытом работы понимается
наличие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника за просрочку исполнения обязательств по ранее заключенным договорам подряда (для проверки соответствия
Участника данному требованию Организатором закупки будет использоваться информация о вышеуказанных судебных решениях, содержащаяся в общедоступной картотеке арбитражных дел на сайте
http://kad.arbitr.ru/; наличие негативного опыта у Участника не будет являться основанием для отклонения заявки, но будет являться основанием для присвоения такому Участнику 0 баллов по
критерию «Деловая репутация»).
д) обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные,
трудовые), а именно:
- Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
10. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект Договора, а также
описание процедур конкурса содержится в Конкурсной документации.
11. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Конкурсной
документации.
Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок
до 10-00 (московского времени) __08.07.2024 г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Конкурсной документации. Срок начала
приема Заявок – 28.06.2024г. (дата публикации закупки на официальном сайте). Срок окончания подачи Заявок – 10-00 (московского времени) 08.07.2024 года.
12. Участник должен принять во внимание, что согласно ч. 19 и ч. 21 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» заявка участника состоит их двух частей и предложения участника о цене договора, при этом:
- первая часть содержит предложение в отношении предмета закупки (ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ, А ТАКЖЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕГО ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАКУПКЕ В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ).
- вторая часть содержит сведения об участнике, о соответствии его требованиям, установленным документацией о закупке, о предложении участника о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.
- Предложение участника о цене договора должно содержать в своем составе сведения и документы, включающие в себя информацию о цене заявки участника закупки.
13. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
14. Определение победителя конкурса и подведение итогов Конкурса оформляется в три этапа.
- Рассмотрение первых частей заявок:
Дата начала проведения этапа: с момент направления оператором ЭП заказчику первый частей заявок;
Дата окончания проведения этапа: 15.07.2024 г.
- Рассмотрение и оценка вторых частей заявок:
Дата окончания проведения этапа: 22.07.2024г.
- Подача дополнительных ценовых предложений участников закупки:
Дата начала проведения этапа: 23.07.2024 г. 08:00 (время московское).
Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников закупки составляет три часа согласно Регламента работы ЭП.
- Подведение итогов
Дата проведения этапа: 24.07.2024 г.
Заказчик вправе, при необходимости, изменять даты и время этапов закупки, рассмотрения предложений участников и подведения итогов закупки, в том числе после окончания срока подачи
заявок.
Подробный порядок проведения закупки, а также порядок проведения каждого этапа закупки определяется документацией о закупке, а также Регламентом работы ЭП.
15. Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов: филиал ПАО «Россети Волга»- «Мордовэнерго» РМ, г. Саранск, ул. Васенко, 40 В каб. 609.
Информация о результатах конкурса будет опубликована на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на ЭТП https://corp.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их
функционирования и на сайте Общества www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
16. Порядок подведения итогов: для определения степени предпочтительности Заявок, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Закупочной комиссией
соответствующими отборочным требованиям, производится оценочная стадия рассмотрения Заявок по ценовым и неценовым критериям оценки. Оценка производится в баллах, при этом для каждого
критерия, в зависимости от его значимости, устанавливается весовой коэффициент. После окончания оценочной стадии, производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности
Заявок, в соответствии с которым, Закупочная комиссия определяет итоговый ранжир заявок и Победителя закупки. Победителем закупки признается участник, предложивший лучшие условия
исполнения Договора.
17. Приоритет работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2015 № 925-ПП в порядке, установленном документацией о закупке.
18. Договор по результатам конкурса между Заказчиком (филиал ПАО «Россети Волга»-«Мордовэнерго») и Победителем конкурса будет заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее
чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в
соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика,
Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.
19. В случае если при проведении закупки победителем (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) признается участник, предложивший
аномально низкое ценовое предложение (снижение Участником цены заявки на 25 и более процентов относительно начальной (максимальной) цены, определенной Заказчиком), таким участником в
срок, не превышающий 10 дней с момента публикации Протокола определения победителя закупки, предоставляется обеспечение исполнения договора в части выполнения работ в соответствии с
проектом договора и техническим заданием в виде Независимой гарантии либо путем внесения денежных средств на счет Заказчика (по выбору Участника) на сумму 3% от начальной (максимальной)
цены договора с учетом НДС. Порядок и сроки предоставления, оформления, срока действия обеспечения, возврата обеспечения и иные требования к такому обеспечению установлены в Конкурсной
документации.
20. Организатор конкурса, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении
срока отмены конкурса (даты и времени окончания срока подачи заявок) и до заключения договора Организатор вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. При принятии решения об отказе от проведения конкурса, заключения договора Организатор в обязательном порядке
размещает в единой информационной системе обоснование принятого решения.
21. Остальные и более подробные условия Конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
Конкурс МСП лот № 11 Выполнение работ по ремонту ГПМ.zip (Размер файла: 1 Мб.) Информация
отсутствует. Информация отсутствует. Информация отсутствует.
|
Полная информация по тендеру закрыта