-
Руководство ПАО "Россети"
-
Генеральный директор ПАО "Россети Волга"
-
Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети Волга"
-
Менеджмент
-
Филиалы
-
Дочерние хозяйственные общества
-
Учреждения
-
История компании
-
Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта Наименование, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика Наименование Заказчика: Публичное акционерное общество «Россети Волга» в лице филиала ПАО «Россети Волга» -
«Самарские распределительные сети»
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: Россия, Самарская область, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133
E-mail: www.rossetivolga.ru
Тел.: 8 (846) 339-34-73
Контактное лицо Заказчика: секретарь Закупочной комиссии – Баскакова Анастасия Анатольевна
E-mail: BaskakovaAA@samara.mrsk-volgi.ru
Тел.: 8 (846) 339-34-73
По техническим вопросам обращаться:
Зам. главного инженера Чапаевского ПО – Галкин Сергей Васильевич. Тел: 54-23-07
Начальник ОКС Чапаевского ПО – Данилов Дмитрий Александрович. Тел: 54-23-20
Начальник СРС Чапаевского ПО – Рубцов Александр Иванович. Тел: 54-22-65
Начальник ОТП Чапаевского ПО – Балонов Сергей Владимирович. Тел: 54-23-14
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора закупки Сторонний Организатор не привлекается.
Предмет закупки Закупка № 246311 Лот № 234 Распоряжение ПАО «Россети Волга» от 17.07.2024 г. № 432-р (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) номер позиции плана (2272).
Право на заключение договора на ПИР. Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры № 200/14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП № 401/63 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110/10 кВ «Масленниково» с установкой ПУ 380В в Хворостянском
районе, с. Студенцы. Заявитель Аджоян Гагик Чаркязович
Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 223-ФЗ установлено в разделе IV «Техническое задание» документации о закупке.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги Место выполнения работ:
Самарская область, Хворостянский район, с. Студенцы, ул. Конституции, д.1 кад. № 63:34:0301001:138
Срок выполнения работ.
Начало – не позднее 5 дней со дня заключения договора.
Окончание – работы выполняются в срок не более 27 календарных дней со дня начала выполнения работ.
Общий срок исполнения обязательств (в том числе срок окончания строительства объекта) не должен превышать срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный
договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям – 27.11.2024.
Более подробная информация о месте, условиях и сроках (периодах) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект
договора» документации о закупке.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе
исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора Начальная (максимальная) цена договора с
учетом НДС 20% составляет 128 595,34 (сто двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 34 копейки.
В случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо работы/услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не
должна превышать установленную начальную (максимальную) цену (цену лота) без учета НДС.
В случае, если в Заявке участника указана стоимость продукции без НДС, то Закупочная комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены
заявки без учета НДС.
Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемых работ может являться основанием для отклонения.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик,
исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной
участником закупки.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (см. Приложение № 4 к Настоящему Извещению).
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги при заключении договора с субъектами МСП раздел 2 «цена договора и порядок расчетов» изложить в следующей редакции:
Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
Платежи по окончании работ по договору, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ и передачи прав (приложение 2 к
Договору).
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
при заключении договора с субъектами, не являющимися МСП раздел 5 «цена договора и порядок расчетов» изложить в следующей редакции:
Оплата работ по данному договору производится отдельно по каждому объекту технологического присоединения.
Заказчик в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки результатов выполненных работ и передачи прав (Приложение № 2 к настоящему договору) по объекту и выставления
Подрядчиком счет-фактуры производит платеж в размере 100% от стоимости каждого объекта.
Оплата выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Форма, сроки и порядок оплаты работы более подробно в разделе «Техническое задание» и разделе «Проект договора» настоящего Извещения ( документации) о закупке.
Этапы проведения закупки и их применение в рамках настоящей закупки 1. Рассмотрение заявок - применяется;
2. Переторжка – на усмотрение комиссии;
3. Подведение итогов – применяется.
Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки).
Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом
работы ЕЭТП.
Дата начала срока подачи заявок: «19» июля 2024 года.
Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:
«26» июля 2024 года 09:00 (время московское)
Рассмотрение заявок:
Предполагаемая дата проведения этапа: «16» августа 2024 года.
Переторжка на усмотрение Закупочной комиссии.
При принятии решения о проведении переторжки Организатор закупки о сроках проведения сообщит дополнительно в Уведомлении о проведении переторжки.
Шаг переторжки: 1% от начальной (максимальной) цены договора
Подведение итогов:
Предполагаемая дата проведения этапа: «16» августа 2024 года .
Порядок проведения этапов закупки установлен в подразделе 5 I «ОБЩИЕ УЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке.
Требования к участникам закупки
Закупка проводится среди победителей конкурентного предварительного отбора. Участником закупки может быть лицо, включённое в Перечень победителей конкурентного предварительного отбора,
утверждённый закупочной комиссией (Протокол закупочной комиссии по подведению итогов № 495/2 от 31.07.2023 г.), заключившее с Заказчиком Рамочное Соглашение, предусмотренное условиями
конкурентного предварительного отбора.
Чтобы претендовать на победу в закупке и получения права заключить договор, участник закупки должен отвечать следующим требованиям, установленным:
а) обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора самостоятельно, и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в
рамках Договора.
б) иметь действующее (не расторгнутое) на момент рассмотрения заявок Рамочное Соглашение, заключённое участником с Заказчиком по результатам конкурентного предварительного отбора;
в) не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным
влиянием»;
г) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса цен банкротом и об открытии конкурсного производства, на
имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического
лица, индивидуального предпринимателя);
д) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Более подробная информация указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 9 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков Установлено:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованию, установленному в пункте 11 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Не
требуются
Проверка соответствия установленному требованию осуществляется на основании открытых данных соответствующих реестров
Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки (в случае закупки работ по проектированию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства). а) Участники запроса цен могут привлекать субподрядчиков исключительно из
числа указанных в своих заявках на участие в соответствующих конкурентных процедурах на право заключения рамочного соглашения, если это прямо предусмотрено Техническим заданием, на виды
работ/услуг и в объемах, предусмотренных Техническим заданием.
б) Закупочная комиссия вправе отклонить заявку если выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а Участник/оставшиеся субподрядчики, с точки зрения
Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор, либо не обладают необходимой правоспособностью.
Более подробная информация указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 13 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке «25» июля 2024 года 14:00 (время московское)
Обеспечение заявок на участие в закупке
Размер обеспечения заявок на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия независимой гарантии Не установлено
Счет Заказчика для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, в случаях, установленных п. 3.6.5 документации о закупке Не требуется
Обеспечение исполнения договора
Размер обеспечения исполнения договора в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия независимой гарантии. Не установлено
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае если участник закупки выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) Не установлено
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Сопоставление (оценка) заявок участников осуществляется по цене заявки (цене договора), без учёта НДС.
Цена, заявки, указанная участником в ценовой матрице на ЭП должна быть подтверждена (должна соответствовать) цене, указанной в Письме о подаче Оферты и в сметном расчете. Победителем
закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным извещением, и заявка которого содержит
лучшую цену (цену договора) = минимальную цену.
В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.
Право заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки Не предусмотрено
Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором Односторонний отказ от исполнения договора возможен в порядке, установленном в проекте
договора
Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 в порядке, установленном документацией о закупке.
ЗЦ КПО 234.zip (Размер файла: 1 Мб.) Информация отсутствует. Информация отсутствует. Информация
отсутствует.
|
Полная информация по тендеру закрыта