-
Руководство ПАО «Россети»
-
Генеральный директор ПАО «Россети Волга»
-
Руководство Заказчик, являющийся Организатором конкурса в электронной форме (далее – конкурс)
Публичное Акционерное Общество «Россети Волга» («ПАО «Россети Волга») (почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская д.42/44), в лице филиала - ПАО «Россети Волга»-
«Мордовэнерго» (почтовый адрес: 430030, РМ, г. Саранск, ул. Васенко, 40 В) секретарь комиссии Чегрин Юрий Николаевич, тел. (8342) 28-13-10, e-mail: cyn@moren.ru, ответственное лицо –
специалист I категории отдела планирования и организации закупок - Ильин Виктор Михайлович E-mail: ivm@moren.ru Тел.: (8342) 28-13-44, настоящим извещением приглашает юридических лиц,
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также объединений этих лиц (далее — Участники), за исключением юридического лица, физического лица, являющегося
иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", к участию в конкурсе на
право заключения Договора по лоту СМР. Строительство КВЛ-10 кВ для электроснабжения объекта: "Завод по производству влажных кормов", расположенного по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский район, г.п. Рузаевка (ООО «Талина») (Номер позиции плана-2627)
Закупка №241318 Лот № 54 (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте www.zakupki.gov.ru).
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки сети Интернет rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами её
функционирования.
Подробное описание закупаемых работ, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной Документации, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и
регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «Россети Волга» www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
Копия Конкурсной документации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по
адресу: rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «Россети Волга» www.rossetivolga.ru в разделе
«Закупки», доступна любому лицу.
Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем: объём выполняемых работ и место выполнения работ – в строгом соответствии с Техническим заданием,
являющимся приложением к Конкурсной документации.
• Место выполнения работ: Республика Мордовия, Рузаевский район, г.п. Рузаевка.
• Объём выполняемых работ: в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Конкурсной документации.
Выполнить работы согласно проектной и рабочей документации:
Монтаж ВЛ-10 кВ в количестве 2 шт. ориентировочной протяжённостью – 4,3 км каждая.
Монтаж КЛ-10 кВ в количестве 2 шт. ориентировочной протяжённостью – 0,2 км каждая.
1. Установка промежуточной одностоечной опоры СВ110-5 с развозкой по трассе (в комплекте с траверсами, изоляторами, заземлением) – 112 шт.;
2. Установка угловой анкерной трехстоечной опоры СВ110-5 с развозкой по трассе (в комплекте с траверсами, изоляторами, заземлением) – 26 шт.;
3. Установка анкерной концевой опоры СВ110-5 с развозкой по трассе (в комплекте с траверсами, изоляторами, заземлением) – 4 шт.;
4. Установка промежуточной повышенной одностоечной опоры СВ110-5 на приставках ПТ45 с развозкой по трассе (в комплекте с траверсами, изоляторами, заземлением) – 10 шт.;
5. Установка угловой анкерной повышенной опоры СВ110-5 на приставках ПТ45 с развозкой по трассе (в комплекте с траверсами, изоляторами, заземлением) – 4 шт.;
6. Установка промежуточной одностоечной опоры СК-22.1-1.1 с развозкой по трассе (в комплекте с траверсами, изоляторами, заземлением) – 4 шт.;
7. Вырубка древесно-кустарниковых насаждений (оформление, согласование и получение разрешения силами Подрядчика) – 10 000 м2;
8. Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/630 УХЛ1 в комплекте с приводом на опоре, с устройством заземления – 4 шт.
9. Монтаж лотка железобетонного Л 1-7 – 20 шт.;
10. Прокладка кабеля АПвПнг2г(А)-HF 1х240/95-10 с присоединением – 400 м;
11. Монтаж концевой кабельной муфты – 32 шт.;
12. Устройство защиты кабеля по телу опоры, L=2,3м – 4 шт.;
13. Монтаж разрядников мультикамерных – 160 шт.;
14. Подвес провода на установленные опоры СИП-3 сечением 1х150 мм2 с устройством крепления – 26 000 м;
15. Монтаж разрядников мультикамерных – 160 шт.;
16. Монтаж информационных табличек – 63 шт.;
17. Проведение пусконаладочных работ согласно ПУЭ, с предоставлением технического отчета – 1 комплекс.
18. Подготовка исполнительной документации по результатам работ.
19. Подключение к действующим сетям (совместно с персоналом филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»);
20. Ввод в работу после испытаний (совместно с персоналом филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»).
• Сроки выполнения работ:
Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора.
Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 11.12.2024 г.
Срок завершения работ по договору – не позднее 31.12.2024 г.
7. Начальная (максимальная) цена Договора без учета НДС составляет: 7 816 075,72 (семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч семьдесят пять) руб. 72 коп., кроме того НДС в размере 20 %
- 1 563 215,14 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятнадцать) руб. 14 коп. Начальная (максимальная) цена Договора с учетом НДС составляет: 9 379 290,86 (девять миллионов
триста семьдесят девять тысяч двести девяносто) руб. 86 коп., при этом в случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо работы/услуги участника не
облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Закупочная комиссия
сопоставление ценовых предложений участников будет осуществлять без НДС. Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемых работ может являться основанием для отклонения.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик,
исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной
участником закупки.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора размещено в Приложении №4 к Конкурсной документации.
8. Порядок и условия платежей:
• Платеж по окончании работ по договору, выплачивается в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №6) и
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение №7).
при заключении договора с субъектами МСП
• Платеж по окончании работ по договору, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №6) и справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение №7).
• Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо
иным способом по согласованию сторон. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
• Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не
вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
• Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Участником конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, за исключением лиц, являющихся иностранными агентами в соответствии с Федеральным
законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
10. Чтобы претендовать на победу в данном Конкурсе Участник должен:
• обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения Договора);
• не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного
производства; на имущество Участника конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть
приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
• не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические,
производственные, трудовые);
• участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный
период;
• у Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Волга» и его филиалами, за последние 2 года с момента вскрытия заявок. Под негативным опытом работы понимается
наличие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника за просрочку исполнения обязательств по ранее заключенным договорам подряда (наличие негативного опыта у
Участника не будет являться основанием для отклонения заявки, но будет являться основанием для присвоения такому Участнику 0 баллов по соответствующему критерию).
11. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также
описание процедур конкурса содержатся в Конкурсной документации.
12. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Конкурсной
документации.
13. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке rosseti.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок
до 10-00 (московского времени) 25.10.2024 г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Конкурсной Документации. Срок начала приема
Заявок - 09.10.2024 г. (дата публикации закупки на официальном сайте). Срок окончания подачи Заявок – 10-00 (московского времени) – 25.10.2024г.
14. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
15. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 дней со дня окончания подачи Заявок Участников.
16. Предполагается, что подведение итогов конкурса будет осуществлено в срок, не позднее 06.11.2024 г. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок без
каких-либо для себя последствий.
17. Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов: ПАО «Россети Волга»- «Мордовэнерго» РМ, г. Саранск, ул. Васенко, 40 В каб. 609.
18. Закупочная комиссия предоставляет участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их конкурсных заявок путем снижения первоначальной (указанной в конкурсной
заявке) цены (переторжка). Предполагается, что в случае проведения процедуры переторжки (условия и порядок проведения переторжки указаны в Конкурсной документации) оно будет
осуществлено в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты подведения итогов конкурса. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок без
каких-либо для себя последствий. Точная информация о дате и времени проведения переторжки будет направлена Участникам конкурса с использованием функционала ЭТП в соответствии с
правилами её работы.
19. Информация о результатах конкурса будет опубликована на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на ЭТП rosseti.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их
функционирования и на сайте Общества www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки».
20. Порядок подведения итогов: для определения степени предпочтительности Заявок, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Закупочной комиссией
соответствующими отборочным требованиям, производится оценочная стадия рассмотрения Заявок по ценовым и неценовым критериям оценки. Оценка производится в баллах, при этом для каждого
критерия, в зависимости от его значимости, устанавливается весовой коэффициент. После окончания оценочной стадии, производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности
Заявок, в соответствии с которым, Закупочная комиссия определяет итоговый ранжир заявок и Победителя закупки. Победителем закупки признается участник, предложивший лучшие условия
исполнения Договора.
21. Приоритет работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2015 № 925-ПП в порядке, установленном документацией о закупке.
22. Договор по результатам конкурса между Заказчиком (ПАО «Россети Волга» или филиала ПАО «Россети Волга») и Победителем конкурса будет заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не
позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в
соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика,
Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.
23. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
Конкурсная документация ОК лот № 54 СМР Стр-во КВЛ в г.п. Рузаевка.zip (Размер файла: 6 Мб.)
Информация отсутствует. Информация отсутствует. Информация отсутствует.
|
Полная информация по тендеру закрыта