-
Руководство ПАО «Россети»
-
Генеральный директор ПАО «Россети Волга»
-
Руководство Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика Наименование Заказчика: Публичное акционерное общество «Россети Волга» в лице филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети»
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: Россия, Самарская область, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133
E-mail: www.rossetivolga.ru
Тел.: 8 (846) 339-34-73
Контактное лицо Заказчика: секретарь Закупочной комиссии – Баскакова Анастасия Анатольевна
E-mail: BaskakovaAA@samara.mrsk-volgi.ru
Тел.: 8 (846) 339-34-73
По техническим вопросам обращаться:
Марулина Ирина Васильевна – начальник ОТП, тел. 8 (84862) 64-324.
Email: MarulinaIV@samara.mrsk-volgi.ru
Уткин Дмитрий Владимирович– начальник ОКС, тел. 8 (84862) 64-364.
Email: UtkinDV@samara.mrsk-volgi.ru
Худов Алексей Владимирович – начальник сл. РС, тел 8 (84862) 64-375.
Email: KhudovAV@samara.mrsk-volgi.ru.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора закупки Сторонний Организатор не привлекается.
Предмет закупки Закупка № 246311 Лот № 378. Распоряжение ПАО «Россети Волга» от 24.10.2024г. № 712-р (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) номер позиции плана (3179).
Право на заключение договора по лоту СМР. Строительство четырех объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Жигулевского ПО,
заявителей: Давыдова Юлия Александровна №2450-002736 от 04.04.2024, Давыдов Дмитрий Витальевич №2450-002741 от 04.04.2024, Артухметова Малика Геннадьевна №2450-003213 от 12.04.2024,
Сафиулина Елена Викторовна №2450-003204 от 12.04.2024, Митрофанова Елена Ильинична №2450-003439 от 12.04.2024, ИП Пирюшов Игорь Николаевич №2450-003063 от 03.04.2024, Карпов Валентин
Владимирович №2450-004406 от 13.05.2024
Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 223-ФЗ установлено в разделе IV «Техническое задание» документации о закупке.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги Место выполнения работ:
1. Наименование объекта №1: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 200/31 Ф-2 КТП Б623/400 кВА Ставропольский район, пос. Висла (Давыдов Д.В., Давыдова Ю.А.)» (далее Объект №1): Самарская
область, м.р. Ставропольский, сп Верхние Белозерки, пос Висла, ул. Набережная, д. 93Е (кад. №63:32:1001010:5149), Самарская область, м.р. Ставропольский, сп Верхние Белозерки, пос
Висла, ул. Набережная, д. 93Е (кад. №63:32:1001010:5150).
2. Наименование объекта №2: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой опоры Ф-2 КТП П445/400 кВА Ставропольский район, с. Подстепки (Артухметова М.Г., Сафиулина Е.В.)». (далее Объект
№2): Самарская область, мр Ставропольский сп. Подстепки, с. Подстепки, переулок Сенной, земельный участок 37 (кад. № 63:32:1702005:996), Самарская область, мр Ставропольский сп.
Подстепки, с. Подстепки, переулок Сенной, земельный участок 40 (кад. № 63:32:1702005:955), Самарская область, Стапропольский район, сп Подстепки, с. Подстепки, переулок Сенной, зу 42
(кад. № 63:32:1702005:957).
3. Наименование объекта №3: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 101/5, Ф-1, КТП Рв602/250 кВА с. Выселки (ИП Пи-рюшов И.Н.)». (далее Объект №3): Самарская область, Ставропольский район,
с. Выселки, ул. Дорожная, д. №20А, кадастровый номер земельного участка 63:32:1203004:90.
4. Наименование объекта №4: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 202/8 Ф-2 КТП Мус1628/250 кВА Ставропольский район, с. Ташла (Карпов В.В.)». (далее Объект №4): Самарская область, мр.
Ставропольский, сп. Мусорка, с. Ташла, СНТ "Красное поле", участок № 186 (кад. № 63:32:0903002:233).
Сроки выполнения работ по объектам с 1 по 4.
Срок начала работ – не позднее 5 дней с даты заключения договора.
Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ: в срок не позднее 26.12.2024.
Срок завершения работ по договору не позднее 31.12.2024.
Более подробная информация о месте, условиях и сроках (периодах) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект
договора» документации о закупке.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе
исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора Начальная (максимальная) цена договора с
учетом НДС 20% составляет 1 671 200,59 рублей.
В случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо работы/услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не
должна превышать установленную начальную (максимальную) цену (цену лота) без учета НДС.
В случае, если в Заявке участника указана стоимость продукции без НДС, то Закупочная комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены
заявки без учета НДС.
Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемых работ может являться основанием для отклонения.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик,
исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной
участником закупки.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (см. Приложение № 4 к Настоящему Извещению).
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги при заключении договора с субъектами МСП раздел 7 «Оплата работ и взаиморасчеты» изложить в следующей редакции:
Текущий платеж выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапа работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение 6) и справке
о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7) в течение 7 (семи) рабочих дней (если сведения о Подрядчике содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства) со дня подписания актов сдачи-приемки работ;
Платеж по окончании работ по договору, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней (если сведения о Подрядчике содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства) со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14) по объектам:
Объект №1: Самарская область, м.р. Ставропольский, сп Верхние Белозерки, пос Висла, ул. Набережная, д. 93Е (кад. №63:32:1001010:5149), Самарская область, м.р. Ставрополь-ский, сп
Верхние Белозерки, пос Висла, ул. Набережная, д. 93Е (кад. №63:32:1001010:5150).
Объект №2: Самарская область, мр Ставропольский сп. Подстепки, с. Подстепки, переулок Сенной, земельный участок 37 (кад. № 63:32:1702005:996), Самарская область, мр Ставропольский сп.
Подстепки, с. Подстепки, переулок Сенной, земельный участок 40 (кад. № 63:32:1702005:955), Самарская область, Стапропольский район, сп Подстепки, с. Подстепки, переулок Сенной, зу 42
(кад. № 63:32:1702005:957).
Объект №3: Самарская область, Ставропольский район, с. Выселки, ул. Дорожная, д. №20А, кадастровый номер зе-мельного участка 63:32:1203004:90.
Объект №4: Самарская область, мр. Ставропольский, сп. Мусорка, с. Ташла, СНТ "Красное поле", участок № 186 (кад. № 63:32:0903002:233).
Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не
вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным
способом по согласованию сторон.
Форма, сроки и порядок оплаты работы более подробно в разделе «Техническое задание» и разделе «Проект договора» настоящего Извещения (документации) о закупке.
Этапы проведения закупки и их применение в рамках настоящей закупки 1. Рассмотрение заявок - применяется;
2. Переторжка – на усмотрение комиссии;
3. Подведение итогов – применяется.
Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки).
Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом
работы ЕЭТП.
Дата начала срока подачи заявок: «29» октября 2024 года.
Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:
«05» ноября 2024 года 09:00 (время московское)
Рассмотрение заявок:
Предполагаемая дата проведения этапа: «25» ноября 2024 года.
Переторжка на усмотрение Закупочной комиссии.
При принятии решения о проведении переторжки Организатор закупки о сроках проведения сообщит дополнительно в Уведомлении о проведении переторжки.
Шаг переторжки: 1% от начальной (максимальной) цены договора
Подведение итогов:
Предполагаемая дата проведения этапа: «25» ноября 2024 года.
Порядок проведения этапов закупки установлен в подразделе 5 I «ОБЩИЕ УЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке.
Требования к участникам закупки
Закупка проводится среди победителей конкурентного предварительного отбора. Участником закупки может быть лицо, включённое в Перечень победителей конкурентного предварительного отбора,
утверждённый закупочной комиссией (Протокол закупочной комиссии по подведению итогов № 471/2 от 31.07.2023 г.), заключившее с Заказчиком Рамочное Соглашение, предусмотренное условиями
конкурентного предварительного отбора.
Чтобы претендовать на победу в закупке и получения права заключить договор, участник закупки должен отвечать следующим требованиям, установленным:
а) обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора самостоятельно, и должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в
рамках Договора.
б) иметь действующее (не расторгнутое) на момент рассмотрения заявок Рамочное Соглашение, заключённое участником с Заказчиком по результатам конкурентного предварительного отбора;
в) не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным
влиянием»;
г) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса цен банкротом и об открытии конкурсного производства, на
имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического
лица, индивидуального предпринимателя);
д) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Более подробная информация указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 9 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков Установлено:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованию, установленному в пункте 11 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Не
требуются
Проверка соответствия установленному требованию осуществляется на основании открытых данных соответствующих реестров
Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки (в случае закупки работ по проектированию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства). а) Участники запроса цен могут привлекать субподрядчиков исключительно из
числа указанных в своих заявках на участие в соответствующих конкурентных процедурах на право заключения рамочного соглашения, если это прямо предусмотрено Техническим заданием, на виды
работ/услуг и в объемах, предусмотренных Техническим заданием.
б) Закупочная комиссия вправе отклонить заявку если выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а Участник/оставшиеся субподрядчики, с точки зрения
Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор, либо не обладают необходимой правоспособностью.
Более подробная информация указана в разделе IV «Техническое задание» и/или разделе V «Проект договора» документации о закупке
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 13 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»
Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке «02» ноября 2024 года 14:00 (время московское)
Обеспечение заявок на участие в закупке
Размер обеспечения заявок на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия независимой гарантии Не установлено
Счет Заказчика для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, в случаях, установленных п. 3.6.5 документации о закупке Не требуется
Обеспечение исполнения договора
Размер обеспечения исполнения договора в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия независимой гарантии. Не установлено
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае если участник закупки выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) Не установлено
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Сопоставление (оценка) заявок участников осуществляется по цене заявки (цене договора), без учёта НДС.
Цена, заявки, указанная участником в ценовой матрице на ЭП должна быть подтверждена (должна соответствовать) цене, указанной в Письме о подаче Оферты и в сметном расчете. Победителем
закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным извещением, и заявка которого содержит
лучшую цену (цену договора) = минимальную цену.
В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.
Право заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки Не предусмотрено
Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором Односторонний отказ от исполнения договора возможен в порядке, установленном в проекте
договора
Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 в порядке, установленном документацией о закупке.
ЗЦ КПО 378.zip (Размер файла: 4 Мб.) Информация отсутствует. Информация отсутствует. Информация
отсутствует.
|
Полная информация по тендеру закрыта